SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

I-)        TARAFLAR

 

İşbu sözleşme, bir tarafta Minareliçavuş Org. Sanayi Bölgesi Mah. 115 Sok. No:7 Nilüfer/ BURSA adresinde mukim Alpeda Kuaför Ekipmanları İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi [OH1] (Bundan sonra kısaca “Satıcı” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta ___________________________ adresinde mukim ___________________________ [OH2] (Bundan sonra kısaca “Alıcı” olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki koşullar çerçevesinde imzalanmıştır.

 

II-)       SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

Sözleşmenin konusu, Satıcı tarafından üretilen ve/veya tedarik edilen ve …… [OH3] referans numaralı teklifte listelenen ürünlerin (İşbu sözleşmede bundan böyle “ürünler” olarak anılacaktır.) işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak Alıcı tarafından bedel karşılığında Satıcı’dan satın alınmasıdır. 

 

III-)     SİPARİŞ, ÖDEME ve TESLİM

 

Satıcı, ilgili ürünlerin …… [OH4] [OH5] referans numaralı teklifte belirtilen özelliklere uygun olarak üretileceğini kabul, taahhüt ve beyan eder. Alıcı da belirtilen özelliklere sahip ürünleri teslim almaktan kaçınmayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

 

Alıcı teslim edilen ürünleri derhal kontrol edecektir. Alıcı teslim edilen ürünlerde herhangi bir üretim hatası tespit etmesi halinde Satıcı’yı açık ayıplar için teslim tarihinden itibaren 2 (İki) gün içerisinde ve açık olmayan ayıplar için 8 (Sekiz) gün içerisinde yazılı olarak bilgilendirecektir. Belirtilen tarihlerden sonra herhangi bir ayıp iddiası ileri sürülemez. Teslim tarihi, Satıcı’nın ürünleri Alıcı’ya veya Alıcı’nın nakliyecisine teslim tarihidir.

 

Ürünlerin nakliye ve montajının hangi tarafa ait olduğu konusunda …… [OH6] [OH7] referans numaralı teklif hükümleri geçerlidir. Nakliyenin Satıcı’ya ait olduğu durumda aşağıdaki (a), Alıcı’ya ait olduğu durumda aşağıdaki (b) bendi uygulanacaktır:

 

a)      İşbu sözleşme çerçevesinde satılan ürünlerin nakliyesi Satıcı tarafından organize edilecek olup teslim şekli, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça Alıcı’nın yukarıda adresi belirtilen işyeridir. Ürünlerin nakliye masrafları ve sorumluluğu Satıcı’ya aittir.

 

b)     Ürünler Alıcı’ya, Satıcı’nın yukarıda adresi verilen fabrikasında teslim edilecektir (EXW). Ürünlerin Alıcı’ya teslimi ile birlikte Ürünlerin tüm sorumluluğu Alıcı’ya ait olacaktır. Ürünlerin nakliye masraf ve sorumluluğu Alıcı’ya aittir.

 

Ürünler, imalatın Alıcı tarafından onaylanmasını müteakip ……. (…….) gün/hafta içerisinde teslim edilecektir.[OH8]  İmalat onayından sonra iptal ve değişiklik yapılamaz. Satıcı, üretim veya hammadde tedarikinde bazı problemlerle karşılaşması veya teslim tarihinin kendisinden kaynaklanmayan ve etkileyemediği sebeplerle aşılmasının söz konu olması halinde, Alıcı’yı derhal bilgilendirecektir. Bu takdirde taraflar yeni teslim tarihini duruma uygun olarak belirleyeceklerdir.

 

Alıcı, hazır edilen ürünlerin tamamını Satıcı tarafından onaylanan teslim tarihinde teslim almakla yükümlüdür. İlgili teslim tarihinde ürünlerin Alıcı tarafından teslim alınmaması veya bakiye ödemenin süresinde yapılmaması halinde, Satıcı’ya teslim alınmayan veya ödemesinde gecikilen sipariş bedelinin günde binde beşi oranında gecikme cezası mahiyetinde cezai şart ödemekle yükümlüdür. Bu halde Satıcı’nın ticari faiz ve ilgili ürünlerin bedelini talep hakkı aynen devam etmektedir. Tarafların karşılıklı anlaşması ile teslim tarihi ertelenen durumlar istisnadır.

 

İşbu sözleşme konusu ürünlerin toplam bedeli KDV Hariç …… TL’dir[OH9] . Ödeme koşulları taraflarca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

Ödemenin %....’ı sözleşme tarihinde peşin ve avans olarak, bakiye %...’ı siparişin hazır olduğunun Satıcı tarafından Alıcı’ya bildirilmesinden itibaren 2 (İki) iş günü içerisinde Satıcı’nın banka hesabına ödenecektir.[OH10] 

 

IV-)     GARANTİ SÜRESİ

 

Tüm ürünler, imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren 12 ay garantilidir.

 

Alıcı almış olduğu ürünlerin kapasitesi ve diğer teknik yetenek ve yeterlilikleri konusunda eksiksiz bilgiye sahip olduğunu ve ürünlerin özelliklerini inceleyerek sipariş verdiğini, bu nedenle Satıcı’nın ürünlerini tercih ettiğini kabul ve beyan eder.

 

V-)       GİZLİLİK

 

Bu sözleşme ile Satıcı tarafından Alıcı’ya sağlanan her türlü bilgi ve teknik veriler, bunların genelliğini bozmamak kaydı ile tüm ticari sırlar, fiyat ile ilgili bilgiler, teknik detaylar, teknik çizimler ve Satıcı’nın işi ile ilgili tüm diğer bilgiler ( kısaca bilgi ) ile ilgili olarak, Alıcı aşağıdaki taahhütlerde bulunmaktadır.

 

A-)       Yukarıda belirtilen ve benzeri türdeki bilgileri bu sözleşmede belirtilen amaçlar dışında kullanmayacaktır.

 

B-)       Bu tip bilgileri, yazılı olarak Satıcı tarafından yetki verilen haller hariç olmak üzere, üçüncü şahıslara açıklamayacaktır.

 

Bu yükümlülüğün ihlal edilmesi halinde Alıcı, Satıcı’ya 100.000 TL. ( Yüzbin Türk Lirası ) tutarında cezai şart ödemeyi kabul, taahhüt ve beyan eder. Satıcı’nın uğramış olduğu zararları Alıcı’dan talep hakkı saklıdır.[OH11] 

 

Bu yükümlülüğün ihlal edilmesi halinde Satıcı’nın uğramış olduğu zararları Alıcı’dan talep hakkı saklıdır.[OH12] 

 

VI-)     MÜCBİR SEBEPLER

 

İş sürecini etkileyebilecek her türlü doğal afetler ( sel, deprem, yer kayması v.b.) , resmi kurumların enerji kısıtlamaları ( elektrik, doğalgaz, su ), makine arızaları, yangın, salgın hastalık, kamu tedbirleri, savaş hali gibi durumlar öngörülemeyen nedenlerden kaynaklanan aykırılıklar ve mücbir sebepler olarak taraflar arasında kabul görecektir.

 

Mücbir sebebin ortaya çıkması halinde taraflar birbirlerini en kısa zamanda yazılı olarak bilgilendireceklerdir. Böyle bir durumun oluşması halinde dahi taraflar karşılıklı yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli çabayı iyi niyet çerçevesinde sarf edecektir. Ancak mücbir sebebin 2 aydan uzun sürmesi halinde tarafların mücbir sebep sebebiyle sözleşmeyi feshetme hakları saklıdır.

 

VII-)    TEBLİGAT

 

Taraflar, yukarıda yer alan adreslerinin tebligata esas adresleri olduğunu kabul ederler. Adres değişikliği 7 gün içinde yazılı olarak taahhütlü posta ile karşı tarafa bildirilmedikçe, bu adrese yapılacak olan tebligatlar bağlayıcı kabul edilecektir. 

 

VIII-)   SON HÜKÜMLER

 

Bu hükümlerin değişikliği veya tadili, yazılı yapılmadıkça geçerli olmaz. Aynı şekilde, yazılı olarak yapılan herhangi bir feragat beyanı için de geçerlidir.

 

Bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler yalnızca diğer anlaşma tarafının yazılı onayı ile devredilebilir. 

 

İş bu sözleşmeden kaynaklanan doğmuş ve doğacak her türlü vergi resim harç ile damga vergisi Alıcı tarafından ödenecektir. [OH13] 

 

IX-)     UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

Taraflar, işbu sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlık halinde Bursa Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederler.

 

İşbu sözleşme 3 (Üç) Sayfa, 9 (Dokuz) madde ve 1 (Bir) ekten ibaret olup, tarafların yetkili temsilcileri tarafından birlikte okunarak __/___/____[OH14]  tarihinde 2 nüsha olarak imza edilmiştir.

 

 

SATICI                                                             ALICI

                  ADINA İMZA YETKİLİSİ                                  ADINA İMZA YETKİLİSİ